2014招標師考試教材重點：違約責任

2014年招標師考試科目《招標法律法規(guī)》是2014年招標師考試重點考試科目，本文章幫助您系統(tǒng)復習2014年招標師考試課程，全面了解招標師考試教材的相關(guān)重點！

違約責任：

(1)違約責任的概念及構(gòu)成

依據(jù)《民法通則》、《合同法》有關(guān)規(guī)定，違約責任即為違反了合同的民事責任，是指合同當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，依照法律規(guī)定或者合同的約定所應承擔的法律責任。

合同義務是違約責任產(chǎn)生的前提，違約責任則是合同義務不履行的結(jié)果。違約責任僅發(fā)生于特定當事人之間，具有相對性，即法律允許當事人在法律規(guī)范的指導下，通過合同文件事先對違約責任作出約定，此為違約責任的任意性。此外，違約責任是一種財產(chǎn)責任。

1)違約責任的構(gòu)成要件。違約責任的構(gòu)成要件有違約行為和無免責事由兩種，前者稱為違約責任的積極條件，后者為違約責任的消極要件。

2)歸責原則。判斷一種行為是否構(gòu)成違約應當采用何種方法，即為歸責原則。在合同法原理中，有過錯責任原則、過錯推定責任原則、嚴格責任原則等理論。我國《合同法》在立法中采用了嚴格責任原則來認定違約責任。

(2)違約責任的承擔方式

根據(jù)《合同法》第107條規(guī)定，在合同履行過程中，一方構(gòu)成違約，相對方可以請求繼續(xù)履行合同債務、停止違約行為、賠償損失、支付違約金、執(zhí)行定金罰則及其他補救措施。

繼續(xù)履行，又稱實際履行或強制履行，是指當事人一方違約的，對方有權(quán)請求人民法院或仲裁機構(gòu)作出判決或裁決，強迫違約人按照合同履行義務。

(3)建設工程施工合同中的違約責任

在建設工程施工承包合同中，發(fā)包人的主要義務包括做好施工前的各項準備工作、為施工人提供必要的現(xiàn)場條件和配合承包人的工作、按照合同規(guī)定向施工人支付工程價款、進行必要的監(jiān)督檢查、組織竣工驗收和竣工結(jié)算等。

如果合同約定由發(fā)包人提供場地、技術(shù)資料，而發(fā)包人未按約定的時間和要求提供這些條件，或發(fā)包人未按約定支付工程款，發(fā)包人應承擔違約責任，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。在這里發(fā)包人承擔違約責任的方式是賠償損失，承包人有權(quán)要求工期和費用索賠。